拍卖公告
'本次拍卖的是贵州世纪龙腾房地产开发有限公司开发建设的“一品龙腾”3、4号楼在建工程项目，以及5号楼未建工程的土地使用权，标的物详情如下：3号楼：建设工程规划许可证：建字第520000201625730号，规划建设规模：25282.5㎡，其中地上20975.3㎡（经营性用房5261.4㎡[1F-3F]，住宅15713.9㎡[4F-25F]；地下车库4207.2㎡[-2F--1F])；建设工程施工许可证：5203221608030104-SX-002；商品房预售许可证：遵市商房预证桐字（2016）第6号；实际建设面积：地上21509.16㎡、地下3624.36㎡（以桐梓县住建局房源表统计）
4号楼：建设工程规划许可证：建字第520000201625731号，规划建设规模：3650.1㎡，其中地上经营性用房1253.3㎡(1F-3F）、地下车库2393.8㎡（-2F--1F）；建设工程施工许可证：5203221608030104-SX-002；商品房预售许可证：遵市商房预证桐字（2017）第7号；实际建设面积：地上1290.68㎡、地下2358.7㎡（以桐梓县住建局房源表统计）
3、4号楼具体房产构成情况详见本公告附表《一品龙腾3、4号楼房源明细》
5号楼所在土地：鉴于5号楼原整体规划为安置桐梓县天主教，但目前5号楼所在土地上建筑尚未启动拆迁，该土地未缴清土地出让金（主管部门已依法向龙腾公司管理人申报土地出让金债权，管理人已依法审核并确认），且涉及拆迁成本及还建成本，故评估机构从资产评估角度认定为无价值，其对5号楼所在土地的评估价值为0
对桐梓县天主教原约定安置在5号楼的还房，管理人已依法向桐梓县天主教送达《债权确认书》，决定为其调整安置在“一品龙腾”3号楼有关房产，或由其享有相应的金钱债权，即5号楼无需再行修建还房安置给桐梓县天主教
为有效盘活资产，现将5号楼所在土地与3、4号楼在建工程整体打包拍卖
拍卖成交后，涉及5号楼规划需调整的，由竞得者自行向主管部门核实政策并自行办理相关手续
';竞拍前请务必遵照本公告以及《竞买须知》的要求，进行实地看样、调查标的物信息、了解竞买资质、委托代理及价款结算、支付方式等内容
如违反相关规定，您的保证金可能会被划扣并产生其他法律后果，请理性参拍！贵州省桐梓县人民法院于2019年4月9日作出（2019）黔0322破5号《民事裁定书》，受理贵州省桐梓县城市投资建设开发（集团）有限公司对贵州世纪龙腾房地产开发有限公司（以下简称“龙腾公司”）的破产清算申请，同时指定贵州与之律师事务所担任龙腾公司破产管理人
因龙腾公司资不抵债，该院于2021年1月19日作出（[2019]黔0322破5号之一）《民事裁定书》，裁定宣告龙腾公司破产
《贵州世纪龙腾房地产开发有限公司“一品龙腾”在建工程变价方案》已经过全体债权人过半数表决通过
贵州世纪龙腾房地产开发有限公司管理人（以下简称“管理人”）将于2021年6月18日10时至2021年6月19日10时止在淘宝网破产拍卖平台上进行公开拍卖活动，特公告如下：一、拍卖标的物基本情况（一）龙腾公司“一品龙腾”项目建设基本情况龙腾公司开发建设的“一品龙腾”项目位于贵州省桐梓县长征路、人民路、冬青路和武胜路之间
根据规划方案，“一品龙腾”项目规划建设1、2、3、4、5、6号楼共6栋楼，现已取得土地证面积为9210㎡(土地证号：605桐国用[2011]第01395号），地类用途为商住，使用权类型为出让，土地使用权终止日期至2058年6月13日
该项目已取得建设工程规划许可（证号：建字第520000201005933，规划建设规模52904.64㎡，其中地下10040㎡），土地上已建设完成1、2号楼并部分交付使用，3、4号楼未完工（主体封顶），5号楼尚未开展拆迁工作，6号楼尚未取得用地手续、尚未开展拆迁工作
其中，本次拍卖的3、4号楼在建工程及5号楼未建工程的土地使用权情况如下：3号楼：建设工程规划许可证：建字第520000201625730号，规划建设规模：25282.5㎡，其中地上20975.3㎡（经营性用房5261.4㎡[1F-3F]，住宅15713.9㎡[4F-25F]；地下车库4207.2㎡[-2F--1F])；建设工程施工许可证：5203221608030104-SX-002；商品房预售许可证：遵市商房预证桐字（2016）第6号；实际建设面积：地上21509.16㎡、地下3624.36㎡（以桐梓县住建局房源表统计）
4号楼：建设工程规划许可证：建字第520000201625731号，规划建设规模：3650.1㎡，其中地上经营性用房1253.3㎡(1F-3F）、地下车库2393.8㎡（-2F--1F）；建设工程施工许可证：5203221608030104-SX-002；商品房预售许可证：遵市商房预证桐字（2017）第7号；实际建设面积：地上1290.68㎡、地下2358.7㎡（以桐梓县住建局房源表统计）
3、4号楼具体房产构成情况详见本公告附表《一品龙腾3、4号楼房源明细》
5号楼所在土地：鉴于5号楼原整体规划为安置桐梓县天主教，但目前5号楼所在土地上建筑尚未启动拆迁，该土地未缴清土地出让金（主管部门已依法向龙腾公司管理人申报土地出让金债权，管理人已依法审核并确认），且涉及拆迁成本及还建成本，故评估机构从资产评估角度认定为无价值，其对5号楼所在土地的评估价值为0
对桐梓县天主教原约定安置在5号楼的还房，管理人已依法向桐梓县天主教送达《债权确认书》，决定为其调整安置在“一品龙腾”3号楼有关房产，或由其享有相应的金钱债权，即5号楼无需再行修建还房安置给桐梓县天主教
为有效盘活资产，现将5号楼所在土地与3、4号楼在建工程整体打包拍卖
拍卖成交后，涉及5号楼规划需调整的，由竞得者自行向主管部门核实政策并自行办理相关手续
（二）设定抵押情况贵州桐梓农村商业银行股份有限公司（以下简称“桐梓农商行”）对本次拟变价处置的“一品龙腾”3号楼、4号楼设定抵押担保情况如下：3号楼住宅136套（建筑面积12573.7㎡），3号楼商业用房18间（建筑面积1023.28㎡），4号楼商业用房13间（建筑面积1228.58㎡），3、4号楼地下车库2层（建筑面积5983.06㎡）（以桐梓县住建局房源表统计）
另龙腾公司土地证亦抵押给桐梓农商行瑕疵说明：该标的物在建工程于2017年全面停工，在建工程主体已完成封顶，且已完工程的工程款未结清，存在工程未取得竣工验收手续、工程施工资料不完整等瑕疵和问题，需买受人拍得后自行解决工程竣工验收、工程资料移交等问题
买受人参与竞拍，则表示完全接受标的物的所有瑕疵和问题二、竞买人资质要求拍卖标的物为在建工程，限制竞买人类型，竞买人必须具备相应的房地产开发资质,竞买人应当在参与竞买前自行向当地政府部门询问具体资质等级要求及与续建该在建工程有关的其他要求
竞买成功后，因开发主体的资质或标的物的其他条件不符合要求而导致无法续建或进行后续开发的一切风险，包括但不限于税费（法律规定应由买受人缴纳的税费）、罚款、违约金等均由竞得者自行承担
如参与竞买人未开设淘宝账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，但须在竞买开始前三个工作日向管理人办理委托手续并经管理人书面审核确认；竞买成功后，竞得者（委托人）应与受托人一同到龙腾公司破产管理人处办理相关手续
如委托手续不全，竞买活动认定为参拍人的本人行为不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任
三、附条件拍卖（一）附条件一鉴于龙腾公司存在部份符合法定条件需继续履行交房义务的合同（包含拆迁还房合同及符合法定条件的购房合同），故本次拍卖为附条件拍卖，即：要求在建工程竞得者必须承担向需继续履行合同的债权人直接交付完工且经过验收合格的“一品龙腾”房屋的义务（详见附件《一品龙腾3、4号楼房源明细表》）
本次拍卖的竞得者应当受上述拍卖条件的约束竞得者应当自拍卖成交之日起30天内与需继续履行合同(拆迁还房合同和购房合同,以下统称“合同”）的债权人及管理人签订三方协议，权利义务作如下调整：1.竞得者成为继续履行龙腾公司原签订的合同的当事人，竞得者应当自拍卖成交之日起12个月内向选择继续履行合同的债权人交付房屋，逾期未交付的，竞得者应当自前述约定交付期限截止日之次日起至实际交付之日止，按日向继续履行合同的债权人支付已付房屋价款（拆迁还房以应交付还房的评估完工总价为准）万分之1的逾期交房违约金；2.竞得者应当自拍卖成交之日起24个月内，将办理权属登记需要提供的资料报产权登记机关备案
因竞得者原因致使购房者不能在规定期限内取得不动产权属证书的，竞得者应当按同期银行存款利率，以已付房屋价款（拆迁还房为应交付还房的评估完工总价为准）为基数，按日向继续履行合同的债权人支付逾期办证违约金；3.继续履行合同的债权人按合同约定尚未足额支付的房屋价款（拆迁还房为超合同约定面积的补差款），竞得者有权要求该等债权人在竞得者向其交付房屋之日起1个月内履行完毕，未在前述时间履行完毕的，应当按日向竞得者支付欠付房屋价款（拆迁还房为超合同约定面积的补差款）万分之1的违约金
除《一品龙腾3、4号楼房源明细表》涉及的需继续履行的合同外，鉴于部分债权人已向人民法院起诉要求继续履行合同，如最终被法院判决继续履行商品房合同的，该部分债权人与竞得者之间的权利义务关系参照本条确定
（二）附条件二继续履行合同享有接受交付房屋权利的债权人仍需按照合同约定补交剩余房款，但由在建工程竞得者先行代该类债权人向龙腾公司清偿需补房款（按合同约定计算），后再由在建工程竞得者受让该追收剩余房款的债权，由在建工程竞得者自行再向有关应补剩余房款的债权人追收
四、起拍价、保证金及增价幅度（一）本次拍卖为第一次拍卖，起拍价：5911.59万元（根据龙腾公司债权人会议关于“一品龙腾”在建工程变价方案的表决结果，依据重庆华信资产评估房地产土地估价有限公司出具的（重华信房评[2020]58号）《房地产估价报告》中“一品龙腾”3、4号楼在建工程评估现状价10782.61万元加上5号楼所在土地使用权价值0元减去管理人目前清理的需继续履行合同交付房屋的评估完工价4871.02万元后的剩余价值5911.59万元为本次拍卖挂牌价）；（二）拍卖保证金：500万元；（三）本次拍卖为增价拍卖，增价幅度：100万元
拍卖结束时出价最高的竞价人则竞买成功（四）本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前，每最后5分钟如果有竞买人出价，将自动延迟5分钟
（五）特别说明：因在建工程竞得者需向部份需继续履行合同的债权人履行交房义务，且该部份需继续履行合同的债权人应按照原合同约定补交房款，故在建工程竞得者实际应向龙腾公司支付的款项按照下列公式计算：计算公式：在建工程竞得者实际应向龙腾公司支付的款项=竞拍成交价-本公告附表《一品龙腾3、4号楼房源明细表》外最终生效裁判文书确认还需继续履行合同应交付房屋的评估完工价+需继续履行合同的相关债权人根据原合同约定需补交的房款（按照原合同约定计算）注：1.需继续履行合同详见《一品龙腾3、4号楼房源明细表》；2.除《一品龙腾3、4号楼房源明细表》载明目前需继续履行合同的情况外，鉴于部分债权人已向人民法院起诉要求继续履行合同，如最终被法院判决确认需继续履行合同交付房屋的，竞得者亦应向该类债权人履行交房义务
同时，竞得者与龙腾公司结算的转让价款亦按照上述计算公式作相应调整；3.购房者未支付的房屋价款系根据原购房合同及购房者提供的付款票据得出，不排除购房者实际已付房屋价款与披露的已付房屋价款不一致的情形，若有不一致以实际已付房屋价款为准确定购房者未付的房屋价款，由买受人向欠付房款的购房者主张，买受人实际应向龙腾公司支付的购买价款不予调整
五、咨询、展示看样的时间与方式（一）自本公告发布之日起至拍卖结束前工作时间接受咨询，有意者请与管理人联系，联系人：任律师，联系电话：18385266603（咨询时间：工作日上午9:30-12:00,下午14:30-17:00）
（二）集中统一看样时间：2021年6月10日15时（看样请至少提前一天电话预约）
（三）看样集中地点：贵州省桐梓县海校街道冬青路“一品龙腾”工程项目现场
特别提醒：有意者请亲自实地看样，未看样的竞买人视为已实地看样并对本标的物实物现状的确认，责任自负
六、风险提示拍卖标的以现状进行拍卖，其外观、结构及内在质量以现状为准
房屋及土地的性质及实际面积以登记机关确定的为准，同时管理人对房屋外观、质量问题、结构调整、房地产面积差异等不作担保，由竞得人自行承担相关责任，由此产生的问题也不影响拍卖成交结果及成交价格，管理人不承担拍卖标的物的任何瑕疵保证责任
请竞买人在竞买前考虑本次拍卖标的可能隐含的瑕疵风险，并经认真调查了解且在确定能够承受已知或可能存在的瑕疵风险后，再作出是否竞买的决定，竞买人一旦作出竞买决定，即表明已充分了解，并无保留地完全接受拍卖标的的现状和一切已知及未知的瑕疵
标的物外观、内在全部情况，拖欠税、费等债务负担，施工档案、违法处罚、保险、年检等，现存的及潜在的实物及法律上的瑕疵，均由竞买人自行核查、了解、确认，管理人不承担本标的物的任何瑕疵担保责任
该在建工程的面积最终以相关登记管理部门核定为准，若有出入，拍卖成交价款不予调整
竞买人竞买成功后，财产如存在已签约备案、查封、抵押等情况，管理人将在一定期限内协调有关部门撤销，但具体时限不能确定
财产交接给竞得人后，如发生房屋占用问题，由竞得者自行解决在过户过程中因相关管理部门的具体要求，过户完毕时间存在不确定性，可能存在因不符合相关管理部门的具体要求而不能过户、不能取得所有权证书等产权证明风险，管理人不承担任何担保责任，管理人不负责处理以上事项以及与在建工程相关的任何事项
标的物能否办理所有权变更手续、是否符合所有权变更条件以及办理所有权变更手续需要的时间，请竞买人自行向相关职能部门询问确认，与管理人无涉，管理人不承担一切责任
所有权变更登记及相关登记手续由竞得者自行办理（管理人不负责提供其他单据或凭证，包括与纳税相关的票据或单证），由登记管理部门按照相关登记管理规定办理
开具发票由竞得者办理，管理人不负责办理在办理所有权转移过程中（含拍卖前）应当由原所有权人、买受人交纳或补交的所有税款及费用依法各自承担，具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行咨询，与管理人无关，竞买人在竞拍时应当将上述具体税费作为成本考虑
七、本标的网络拍卖事项管理人已通知了已向管理人申报债权的债权人，没有接到通知的在本次拍卖公告公示满五日视为已通知
八、对拍卖标的权属有异议者，请于开拍前十个工作日与管理人联系
与本标的有关人员[案件当事人、担保物权人（质押权人）、优先购买权人等]均可参加竞拍，不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程
本标的物的优先购买权人如未参加竞拍，视为放弃优先购买权九、网络拍卖平台软件服务费本次竞拍应遵守网络拍卖平台发布的《破产资产处置机构收费规则》，参拍的标的竞价成功，买受人需向淘宝平台支付软件服务费（该费用未包含在拍卖价款中，需买受人另行向网络拍卖平台支付）
标的物竞拍成功后，网络平台系统会生成一笔待支付的软件服务费，竞得者通过线上完成相应费用的支付后，保证金将转为货款转至管理人的支付宝账户（若竞得者未足额支付软件服务费的，平台将冻结竞拍保证金直至竞得者线上完成软件服务费订单的支付），如因竞得者未支付该部分款项导致竞得者交至淘宝拍卖平台的竞买保证金无法按规定时间转至管理人账户，视为竞得者逾期付款，所引发的所有不利后果等均由竞得者自行承担
（网络拍卖平台软件服务费标准及收取方式，请竞买人自行查询淘宝拍卖平台相关页面或咨询淘宝拍卖客服）
十、保证金及成交款项交纳拍卖竞价前意向竞买人须在淘宝网注册账号并通过实名认证（已注册淘宝账号需通过实名认证），在线支付竞买保证金，具体要求请阅读竞价页面内的《竞买须知》及淘宝网络拍卖平台告知的“竞拍流程”（拍卖前必看）的相关准则
拍卖结束后未能竞得者，平台冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息
竞拍成功后，本标的竞得者原冻结的保证金自动转入管理人指定账户作为购买价款(户名：贵州世纪龙腾房地产开发有限公司破产管理人，开户银行：贵阳银行股份有限公司桐梓支行，账号：32510123760000123)
竞得者应向龙腾公司支付的余款（竞得者应支付的款项按照本公告第四条载明的计算公式计算）分两期支付：在竞拍成功后次日起七个工作日内（遇节假日顺延）支付人民币叁仟伍佰万（不含保证金转为购买款的伍佰万），缴入管理人指定账户(户名：贵州世纪龙腾房地产开发有限公司破产管理人，开户银行：贵阳银行股份有限公司桐梓支行，账号：32510123760000123)，注明“土地及在建工程拍卖款”；待需要继续履行合同的情况全部确定，依据本公告第四条载明的计算公式可完全明确计算出实际结算价款后七个工作日内（遇节假日顺延）支付剩余全部尾款到管理人上述指定账户
如实际结算价款低于竞得者已支付的价款（含转入的保证金及首期款），则由管理人在七个工作日内（遇节假日顺延）将差额无息返还给竞得者
付清各笔款项后，管理人向竞得者提供相应等额收款收据（鉴于淘宝拍卖网页设置原因，如系统设置的拍卖尾款支付期限和方式与本公告不符的，以本公告为准）
十一、因拍卖标的物本身价值，其起拍价、保证金、成交价相对较高
竞买人参与竞价，支付保证金及余款可能会遇到当天限额无法支付的情况，请竞买人根据自身情况选择网上充值银行
各大银行充值和支付的限额情况可上网查询十二、买受人应按规定（凭相关身份材料）在竞拍成功后三个工作日内（遇节假日顺延）到龙腾公司破产管理人处与管理人签署《拍卖成交确认书》，具体拍卖成交确认书以签署的纸质文本为准
十三、若竞得者不能按照本公告第十条的规定向管理人支付应支付的拍卖价款，则管理人有权选择：向竞得者追收拍卖价款或终止竞得者的竞得资格重新挂牌拍卖标的物
若管理人选择向竞得者追收拍卖价款，则竞得者应自欠付之日起按照欠付拍卖价款的日万分之三向龙腾公司支付违约金；若管理人选择终止竞得者资格重新挂牌拍卖，竞得者除应向龙腾公司支付违约金200万元外，竞得者已支付的保证金不予退还
十四、竞得者支付完毕本公告第十条第二款规定的叁仟伍佰万元购买价款后十个工作日，与管理人办理拍卖标的物交付手续
十五、竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读管理人发布的《拍卖公告》、《竞买须知》及相关附件
十六、举报监督电话：本规则其他未尽事宜，请向管理人咨询，电话：18385266603任律师，地址：贵州省桐梓县南都花园康宇酒店十楼
监督电话：贵州省桐梓县人民法院冯法官0851-26724019
淘宝技术咨询：400-822-2870贵州世纪龙腾房地产开发有限公司破产管理人二〇二一年五月十八日附件：一、一品龙腾土地证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许可证、暂定资质证书；二、一品龙腾位置坐落地图、工程现状图片；三、重庆华信资产评估房地产土地估价有限公司出具的重华信房评（2020）58号《房地产估价报告》；四、一品龙腾3、4号楼房源明细表
拍卖须知贵州世纪龙腾房地产开发有限公司管理人（以下简称“管理人”）将于2021年6月19日10时至2021年6月20日10时止（延时除外）在淘宝网破产拍卖平台上进行公开拍卖活动，现就有关的网上拍卖事宜敬告各位竞买人：一、本《拍卖须知》由管理人参照最高人民法院《关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》(法释[2016]18号)等相关法律规定制订，竞买人应认真仔细阅读，了解本须知的全部内容,竞买人报名参与竞买，表示完全知晓本次拍卖活动的全部内容
二、本次拍卖活动遵循“公开、公平、公正、诚实守信”的原则，拍卖活动具备法律效力
参加本次拍卖活动的当事人和竞买人必须遵守淘宝网破产拍卖平台规则、本须知以及拍卖公告的各项条款，并对自己的行为承担法律责任
三、凡具备完全民事行为能力的法人和其他组织均可参加竞买，本次拍卖公告或者法律、行政法规、司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的，竞买人应当具备规定的资格或者条件
因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任
竞买人（含法人、其他组织）可委托他人（具备完全民事行为能力的自然人）参与拍卖
竞买人委托拍卖的，须在竞买开始前三个工作日向管理人办理委托手续并经管理人书面审核确认；竞买成功后，竞买人（委托人）应与受托人一同到贵州世纪龙腾房地产开发有限公司破产管理人处办理相关手续
如委托手续不全，竞买活动认定为参拍人的本人行为不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任
四、现暂时未发现存在优先购买权人
优先购买权人参加竞买的，应于开拍前提前十个工作日向管理人提交确认优先购买权申请和有效证明，经管理人确认后才能以优先购买权人身份参与竞买；逾期不提交的，视为放弃对本标的物享有的优先购买权
五、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍，不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程
六、本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前，每最后5分钟如果有竞买人出价，将自动延迟5分钟
七、竞拍前竞买人应通过支付宝账户缴纳足额的拍卖保证金500万元（大写：伍佰万元）
竞买人在对拍卖标的物第一次确认出价竞拍前，按淘宝网破产拍卖平台系统提示报名缴纳保证金500万元，系统会自动冻结该笔款项
拍卖成交的，买受人被冻结的保证金将在买受人支付软件服务费后24小时以内自动转入管理人指定账户，其他竞买人的保证金在拍卖结束后24小时以内自动解冻
保证金冻结期间不计利息保证金支付帮助详见平台相关页面或者咨询淘宝拍卖客服
拍卖成交后，买受人应及时支付软件服务费，否则管理人无法收到保证金，可能会被视为悔拍
八、竞买人在淘宝网破产拍卖平台参与竞拍，竞买成功后（包含悔拍），买受人需支付相应的软件服务费
软件服务费标准及支付方式详情请竞买人自行查询淘宝拍卖平台相关页面或咨询淘宝拍卖客服
九、就拍卖标的物已知及可能存在的瑕疵，管理人所作说明可能存在遗漏，管理人对此不承担责任
管理人对拍卖标的物所作的说明和提供的资料等，仅供竞买人参考，不构成对标的物的任何担保
所以请竞买人在拍卖前必须仔细审查拍卖标的物，调查是否存在瑕疵，认真研究查看所竞买标的物的实际情况，并请亲临展示现场，实地了解拍卖标的物情况，未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认，并请慎重决定竞买行为
竞买人一旦作出竞买决定，即表明已完全了解，并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵
拍卖标的以现状进行拍卖，其外观、结构及内在质量以现状为准
房屋及土地的性质及实际面积以登记机关确定的为准，同时拍卖人对房屋外观、质量问题、结构调整、房地产面积差异等不作担保，由买受人自行承担相关责任，由此产生的问题也不影响拍卖成交结果及成交价格
如有房屋结构与发证时发生改变的，由竞买人自行到相关职能部门了解能否办理过户手续；须修复的相关费用由买受人承担
涉及超出规划许可证部分的建筑物，由买受人自行到相关职能部门咨询确认，由此可能产生的费用由买受人承担
十、本次拍卖采取增价拍卖方式，至少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交
若一人以上报名，拍卖结束时出价最高的竞价人则竞买成功拍卖成交后买受人悔拍的，交纳的保证金不予退还
十一、本次拍卖为附条件拍卖，请竞买者仔细阅读拍卖公告相关内容
十二、本次拍卖活动计价货币为人民币，拍卖时的起拍价、成交价均不含买受人在拍卖标的物交割、过户时所发生的费用和税款
十三、参加竞买的人应当遵守拍卖须知的规定，不得阻挠其他竞买人竞拍，不得操纵、垄断竞拍价格，严禁竞买人恶意串标，上述行为一经发现，将取消其竞买资格，并依法追究法律责任
十四、本次拍卖竞价程序中，遇依法应当暂缓、中止拍卖等情形的，管理人有权在拍卖开始前、拍卖过程中，决定暂缓、中止或撤回拍卖
十五、为便于买受人及时收到与拍卖相关的文书，竞买人在拍卖竞价前如实向淘宝网破产拍卖平台提供确切的送达地址或者主动与管理人联系
如需更改地址，买受人应及时与管理人联系书面确认更改因提供的送达地址不确切，或未及时告知变更地址，导致有关文书无法送达的，由竞买人自行承担由此可能
